（**-****—****）
建设工程施工合同
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权
益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人
民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管
理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）进行了修订，
制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）（以下简称《示
范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
*、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*部分组成。
（*）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合同工期、质
量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合
同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（*）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民
共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当
事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计**条，具体条款分别为：*般约定、发包人、承包人、
监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料设备、试验
与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结
算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安
排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理
的特殊需要。
第*页
（*）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或
另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过
双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款
时，应注意以下事项：
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致；
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊
要求，避免直接修改通用合同条款；
*.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同
条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改
或另行约定，则填写“无”或划“/”
、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、
土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，
合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法
律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第*页
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县城投市政建设有限公司
承包人（联合体牵头人）：****
联合体成员方（全称）：****秦核环境建设有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****封门山文旅开发
项目旅游服务中心配套工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****封门山文旅开发项目旅游服务中心配套工程
*.工程地点：****县山口镇
*.工程立项批准文号：****-******-**-**-******
*.资金来源：国企解决
*.工程内容：本工程边坡防护主要包括边坡削坡、挂网喷砼、挡土墙及排
水工程。边坡防护投影面积约******，总长约****，最大高度约***，总开挖
量约***.****
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）
*.工程承包范围：
主要建设内容为场地平整挖土石方、边坡治理等项目建设。详见施工图纸
及工程量清单
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：*****年*月**日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数指从开工令发出次日起至提
第*页
交完工报告且经发包人及监理人签字认可之日止。
*、质量标准
工程质量符合_合格_标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）**************元整（￥********元)；
不含税合同价￥********元，税金￥*******元。
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）***********元整（￥******元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）******元整（￥******元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）*************元整（￥*******元）。
*.合同价格形式：单价合同
*、项目负责人
承包人项目负责人：李建栋
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
第*页
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部
分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，
属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合
同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照
合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量
和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程
维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同
*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
第*页
*、签订地点
本合同在****县城投市政建设有限公司办公室签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部
分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*
份。
第*页
发包人：（公章）承包联合体牵头方）：（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****市****县瓯南街道湖口村**-*号地址：温溪镇财富家园*幢*单元***
邮政编码：******邮政编码：******
叶建艺章后顺
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：洪增潮委托代理人：
电话：电话：****-*******电话：****-*******
传真：传真：****-*******
电子信箱：电子信箱：
开户银行：中国工商银行****支行开户银行：工行****温溪支行
账号：*******************账号：*******************
联合体成员：（公章
法定代表人或其代
（签字）
组织机构代码：*******************
地址：****省海盐县武原街道秦山大道***号
邮政编码：******
陈佳乘
法定代表人：
委托代理人：
第*页
第*部分通用合同条款
按照《建设工程施工合同示范文本》（**-****-****）规定执行
*
第*页
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：_双方对本工程洽商变更的补充协议、会议
纪要：招标文件及询标记录、投标书及其附件、标准、规范及有关技术文件、
图纸、设计变更联系单、图纸会审纪要、工程量清单、工程报价单或预算书等
书面协议。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：
见规划红线图
*.*.*.*永久占地包括：
*.*.*.**临时占地包括：
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：现行法律法规及****省、****市相关的规
范性文件。
第*页
证期间届满次日起，我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的
保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
*．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额
时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
*．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在
本保函项下的保证责任亦解除。
*．我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内
将本保函原件返还我方。
*、免责条款
*．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全
部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
*．你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任
加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，
但主合同第**条（变更）约定的变更不受本款限制。
*．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，
按下列第种方式解决：
（*）向
仲裁委员会申请仲裁；
：
（*）向
人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
传真：
年
第**页
配件**：
**-*：材料暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
，
**-*：工程设备暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**-*：专业工程暂估价表
| 序号 |
专业工程名称 |
工程内容 |
金额 |
|
点鱼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计： |
小计： |
小计： |
小计： |
第**页
附件**:
安全生产责任合同
根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进
*步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第*、预防为主”的方针，青
田县城投市政建设有限公司（以下简称甲方）与施工单位联合体牵头单位：
****；联合体成员方：****秦核环境建设有限公司（以下简
称乙方），特订立安全生产责任合同。
第*条本建设工程的安全生产目标是：
*.消灭重大和*般质量事故；
*.消灭人身重伤和死亡事故。
第*条双方的权利和义务
*.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；
*.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、
事事、处处讲安全；
*.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安
全，不得违反工程建设管理规章制度；
*.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠
正的权利和义务；
*.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处
理并要求告知处理结果的权利。
第*条甲方的义务
*.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。
*.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。
*.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。
*.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。
第*条乙方的义务
*.项目负责人应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对
本项目有关工作的安全管理。
第**页
*.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责
书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促
技视范进行安全操作，确保安全生产。
*.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全
意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护
用品。
*.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。
*.发生*般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。
*.加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。
*.对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。
*.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。
第*条违约责任
甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究
责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。
菜*条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。
第*条本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效
***南设有限
力，经合同双方签字后即生效。
第*条本合同甲乙双方份。
卜田
联金
方单位：（盖章本牵头单码（盖章）青本牵头单码
体
**
***
法定代表人：法定代表人：
*****
**
泰
法定代表
合同专用章
*签订日期：
第**页
附件**:
****县工程项目建设廉政合同
工程项目名称：****封门山文旅开发项目旅游服务中心配套工程
招标单位名称（甲方）：****县城投市政建设有限公司
承包单位名称（乙方）：联合体牵头方：****
联合体成员方：****秦核环境建设有限公司
为加强建设工程项目的廉政建设，规范招标方和承包方的各项活动，防止
生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方
定特订立本廉政合同。
第*条甲方乙方的权利和义务
（*）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设
安装和市场经营活动等有关法律法规。
（*）严格执行工程项目建设承包招标合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活·必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律
规另有规定者外）不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、
程量变更、工程验、工程质量等句题进行私下商谈或达成默契，不得在工
款支付、工程量测量等，，中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在
务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。
第*条甲方的责任
在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；
第**页
区
（*）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵
重物品等。
（*）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费
（*）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、
配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和
健身、娱乐等活动。
（*）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办
专用品。
（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职
杠有乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。
第*条乙方的责任
*
应与甲方保持正常的业务交往严格执行工程建设的有关方针、政策及以下
土
现定：
*
（*）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵
星
宜物品等。
（*）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。
（*）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公
青
用品。
（*）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的
要清、健身、娱乐等活动。
美*条甲乙双方约定：本合同由****县纪委（监察局）负责监督执行。
第**页
第*条违约责任
（*）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定
给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。
（*）乙方如有违反本合同行为的，根据《****市建设市场不良行为记录和
公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以
赔偿。
（*）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的
具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙
方将承担连带责任。
第*条本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲
乙双方签署后立即生效。
第*条本合同的有效期至主合同履行结束时止。
设有限
第*条本合同甲、乙双送交监督单位*份
由
田设有
青
联餐头打方
甲方单位（盖章）：
*******
法定
法定代表人生
*
地址：****市****县瓯南街道湖口村**-*号地址：温溪镇财富家园*幢*单元**
电话：****-*******电话：****-*******
联合体成员方：（盖章）
法定代表
地址：浙县武原街道秦山大道***号
电话：/
签订日期：年月
第**页
联合体协议书
有关规定联：****县城投市政建设有限公司（建设单位）
****和****秦核环境建设有限公司（所有成员单位名称）自
要组成联合体，共同参加****封门山文旅开发项目旅游服务中心配套工程（项目名
记录禾
分施工投标。现就联合体投标及施工事宜订立如下协议。
应予以
*.****（某成员单位名称）为牵头人。
*联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、提交投标
保证金、参加开标会议进行招投标活动和合同谈判等，代表联合体提交和接收相关的
合同的
资料、信息及指示，处理与招标投标活动（包括投诉及处理）有关的*切事务，并负
的，乙委合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
*.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承
国连带责任。
力。甲
*联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表
可联合体各成员。
*联合体各成员单位内部的职责分工如下：****承担场
平整、土石方等_专业工程；****秦核环境建设有限公司承担边坡治理专业工
立*份。
*授标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分
。本项目若有幸中标，项目所有工程款由建设单位打款至****，
****再将边坡治理部分工程款支付给****秦核环境建设有限公司。
本协议书自签署之同履行完毕后自动失效。
元***
投标牵头人：（盖章）****
****
法定代表人：（签字或盖章）
地址：****省****市****县温溪镇财富家园*幢*单元***
邮攻编码：******电话/传真：*****-*******
联合体成员：（盖章）****秦核环境建设有限公司
*
| 接定代表人：（签字或盖章）地址：****省海盐县武原街道秦山大道***号 |
|
|
邮政编码：******电话/传真：
第**页
中标通知书
工程名称：****
招标序号：杭建招****第***号
招标单位：****县城投市政建设有限公司开标时间：****年*月*日
联系人及电话：********-*******
招标代理机构：****
中标人牵头方：****资质等级：市政公用工程施工总承包*级
联合体成员方：****秦核环境建设有限公司资质等级：地质灾害治理工程施工资质甲级
项目负责人：李建栋证书号码：浙****************
中标价（大写）：**************元整（￥********元
质量要求：合格工期：***日历天
人接到本通知书后_**日内，按照招标文件规定，到查田县城投市政建设有限公司提交
履约保证金，并与招标入签订合所、否则，视为自动放弃。
招标人****县城投市政建设有限公司（盖章）
法定代表人：签字或盖章）
招标代理机构：****（盖章）
炜赵
印向
法定代表人（签字或盖章）
￥******
招标投标中心（盖章）
和城
成之
备案单位：房
建设
县时间：****年*月**日
田泉
（*）
庆元兴农担保
**********************履约担保保函
庆元****年保函字******号
****县城投市政建设有限公司（发包人名称）：
鉴于****（承包人名称）（以下称“承包人”）于****
年**月**日中标的****封门山文旅开发项目旅游服务中心配套工程（工程名称）
施工及有关事项，我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合
月，向你方提供履约担保。
*担保金额人民币（大写）***********元整（￥*******）
*本保函有效期自****年**月**日至****年**月**日止。在本担保
有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你
方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。
*你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可
提造****仲裁委员会仲裁。
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生
保人：庆元县兴农融资担保有限公司
址：****省****市庆元县洲街道洋墩路***号*楼**-*室
电话：****-*******
真：****-*******
码：******
法人（签宇/盖章）
****年**月**日
功能介绍
热门关键词： 
换一批
丽水最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
